Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Администрации Ярковского муниципального района от 22.10.2014 N 76 "Об утверждении порядка привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов"
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2014 г. № 76
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В целях организации проведения отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярковском муниципальном районе с использованием средств, предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 15.03.2006 № 54-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий органам местного самоуправления для проведения капитального ремонта многоквартирных домов":
1. Утвердить порядок привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложению.
2. Уполномоченными должностными лицами, участвующими в организации отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов определить:
Захарову Викторию Олеговну - главного специалиста управления строительства, газификации и жилищно-коммунальной политики администрации района,
Долинину Наталью Сергеевну - главного специалиста отдела экономики и прогнозирования администрации района.
3. Определить размещение сообщений о проведении отбора подрядной организации - официальный сайт Ярковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.yarkovo.admtyumen.ru) и СМИ.
4. Отделу информационных технологий администрации Ярковского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ярковского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ярковского муниципального района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Врио главы района
В.С.БЕЗЗУБЕНКО
Приложение
к постановлению администрации
Ярковского муниципального района
от 22 октября 2014 г. № 76
ПОРЯДОК
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией (далее Заказчик) подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, с использованием средств предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 15.03.2006 № 54-п "Об утверждении порядка предоставления субсидий органам местного самоуправления для проведения капитального ремонта многоквартирных домов".
2. Привлечение Заказчиком подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома осуществляется на основании проведения конкурсного отбора подрядных организаций.
3. Организатором конкурса выступает Заказчик во взаимодействии с уполномоченными должностными лицами органа местного самоуправления муниципального образования (далее должностные лица муниципального образования).
II. Функции Заказчика по проведению конкурсного
отбора подрядных организаций
4. В целях проведения конкурсного отбора подрядных организаций Заказчик осуществляет следующие функции:
а) принимает решение о проведении конкурсного отбора подрядных организаций;
б) создает комиссию по конкурсному отбору подрядных организаций (далее - комиссия) по каждому многоквартирному дому, подлежащему капитальному ремонту;
в) размещает извещение на официальном сайте муниципального образования или публикует в официальном печатном издании муниципального образования о проведении конкурсного отбора подрядных организаций;
г) на основании решения комиссии заключается договор с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
д) размещает на официальном сайте муниципального образования или публикует в официальном печатном издании муниципального образования решения, принятые комиссией по результатам конкурсного отбора подрядных организаций с мотивированным обоснованием.
III. Комиссия
5. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления, предусмотренного пунктом 15 настоящего Порядка, принимает решение о создании комиссии, определяет ее состав и порядок работы.
6. В состав комиссии включаются представители:
а) Заказчика (не более двух представителей);
б) собственников помещений многоквартирного дома (один представитель);
в) органа местного самоуправления муниципального образования (не более двух представителей по согласованию).
7. Комиссию возглавляет председатель, который выбирается большинством голосов из числа членов комиссии.
8. Заместитель председателя комиссии назначается председателем из числа представителей органа местного самоуправления муниципального образования.
9. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее двух третей ее членов. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов лиц, принимающих участие в заседании комиссии. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
10. Решения, принятые Комиссией по результатам конкурсного отбора подрядных организаций, оформляются протоколом рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников конкурсного отбора подрядных организаций (далее - протокол).
11. Протокол подлежит размещению на официальном сайте Ярковского муниципального района или опубликованию в средствах массовой информации Ярковского муниципального района.
IV. Участники конкурсного отбора подрядных
организаций и критерии их оценки
12. К участию в конкурсном отборе подрядных организаций допускаются юридические лица независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели (далее участники), отвечающие следующим требованиям:
а) не находится в процессе ликвидации, а также если в отношении участника в арбитражном суде не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
б) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды;
в) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике;
г) наличие допуска саморегулируемой организации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся предметом конкурсного отбора подрядных организаций.
13. Критериями оценки участников являются:
а) срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
б) величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
в) цена договора;
г) квалификация специалистов, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома;
д) наличие материально-технической базы;
е) применение современных, в том числе энергосберегающих, технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.
V. Проведение конкурсного отбора подрядных организаций
14. Не позднее 10 календарных дней с даты получения от муниципального образования уведомления с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта конкретного многоквартирного дома, Заказчик размещает на официальном сайте Ярковского муниципального района или средствах массовой информации Ярковского муниципального района извещение о проведении конкурсного отбора подрядных организаций и конкурсную документацию.
15. Извещение о проведении конкурсного отбора подрядных организаций должно содержать следующую информацию:
а) наименование Заказчика и место, время и дату проведения конкурсного отбора подрядных организаций;
б) вид (перечень) работ, начальная максимально допустимая цена договора (по разработанным сметам) и место их проведения (адрес конкретного многоквартирного дома);
в) сроки выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;
г) требования к участникам и критериям их оценки;
д) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсном отборе подрядных организаций (далее заявка) и прилагаемых к ним документов;
е) место получения документации о конкурсном отборе подрядных организаций (телефон, фактический адрес и информация о контактном лице (Ф.И.О.)).
16. Контактное лицо, указанное в извещении о проведении отбора подрядчиков, должно входить в состав комиссии, создаваемой в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, и обладать всей информацией по предполагаемому заказу, а в случае необходимости давать разъяснения на обращения потенциальных участников отбора.
17. Документация о конкурсном отборе подрядных организаций должна содержать:
1) требования к содержанию, форме заявки;
2) виды работ, стоимость и место их проведения;
3) требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ;
4) стоимость проведения капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с мероприятиями региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов по каждому виду работ;
5) источник финансирования выполнения работ;
6) требования к участникам и критерии оценки участников в соответствии с настоящим Порядком;
7) порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в них;
8) формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о конкурсном отборе подрядных организаций;
9) место, порядок, дату и время рассмотрения заявки;
10) проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Сведения, содержащиеся в документации о конкурсном отборе подрядных организаций, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций.
18. Для участия в конкурсном отборе подрядных организаций участник подает в сроки и в место, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора подрядных организаций, следующие документы:
а) заявку на участие в отборе по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;
б) предложение своей цены договора (включая расчет определения стоимости работ), но не выше максимально допустимой, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора;
в) краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их объективные технические и качественные характеристики;
г) информацию о квалификации специалистов и перечне объектов, в отношении которых участник выполнял работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному ремонту многоквартирных домов;
д) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку;
е) анкету организации по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку;
ж) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, со дня выдачи которой прошло не более 6 месяцев, либо нотариально заверенную копию такой выписки;
з) справку налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
и) копию лицензии, если деятельность, которую осуществляет участник, подлежит в соответствии с действующим законодательством лицензированию;
к) копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией о допуске к работам по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющихся предметом конкурсного отбора подрядных организаций;
л) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Участник имеет право приложить к своей заявке документы, характеризующие его и предлагаемые им услуги.
19. Срок подачи заявок составляет 10 рабочих дней со дня размещения Заказчиком на официальном сайте муниципального образования или в официальном печатном издании муниципального образования извещения о проведении конкурсного отбора подрядных организаций. Заявки, поданные с нарушением указанного срока, комиссией не рассматриваются.
20. Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента ее рассмотрения.
21. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в настоящем Порядке, регистрируется лицом, назначенным Заказчиком, ответственным за прием и регистрацию заявок в журнале регистрации в день ее поступления путем проставления даты.
22. В течение дня, следующего за днем поступления заявки и прилагаемых документов, лицо, ответственное за прием и регистрацию заявок, передает их в комиссию.
VI. Определение победителя конкурсного
отбора подрядных организаций
23. Комиссия в течение 10 рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок, рассматривает заявки на соответствие требованиям к участникам, установленным настоящим Порядком, а также требованиям документации.
24. Заявка отклоняется комиссией в случае:
а) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам, установленным в настоящем Порядке;
б) несоответствия поданных документов требованиям, установленным в настоящем Порядке.
Об отклонении заявки комиссия выносит мотивированное решение и направляет участнику письменное уведомление о принятом решении в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения комиссии.
25. После рассмотрения заявок комиссия определяет победителя конкурсного отбора подрядных организаций по критериям оценки, установленным настоящим Порядком, по десятибалльной системе (приложения № 3, 4).
В случае равенства количества баллов у нескольких участников конкурсного отбора подрядных организаций победители определяются путем проведения открытого голосования всех членов комиссии, присутствующих на заседании.
26. Протокол, подготовленный в течение дня, следующего за днем заседания комиссии, подписывается всеми лицами, принимавшими участие в заседании комиссии.
27. Протокол в течение дня, следующего за днем его подписания, направляется секретарем комиссии Заказчику посредством факсимильной связи, а также по электронной почте.
28. Заказчик размещает на официальном сайте Ярковского муниципального района или средствах массовой информации Ярковского муниципального района протокол в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
29. На основании протокола Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня его получения направляет заказным письмом с уведомлением о вручении победителю конкурсного отбора подрядных организаций уведомление и проект договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Победитель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора рассматривает, подписывает и представляет данный проект договора Заказчику для подписания. Проект договора подписывается Заказчиком в день его поступления.
В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения либо непредставления проекта договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в указанный срок, договор заключается с участником, следующим за победителем конкурсного отбора подрядных организаций по соответствию критериям оценки.
30. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается комиссией.
В случае если единственная заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, Заказчик заключает с участником, подавшим единственную заявку, договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в порядке, предусмотренном 29 настоящего Порядка.
31. Конкурсный отбор подрядных организаций признается несостоявшимся в случаях:
а) отклонения всех заявок;
б) отказа победителя конкурсного отбора от заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, за исключением случая, когда победитель отказался от заключения указанного договора либо не представил подписанный проект договора в течение 3 рабочих дней со дня его получения и договор был заключен с участником, следующим за победителем конкурсного отбора подрядных организаций по соответствию критериям оценки.
Приложение № 1
к Порядку привлечения подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Дата: __________________
В комиссию по рассмотрению заявок по отбору подрядных организаций для
проведения капитального ремонта многоквартирного дома
___________________________________________________________________________
(адрес)
ПИСЬМО-ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
___________________________________________________________________________
(полное наименование, место нахождения организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
направляет настоящую заявку с приложением установленных документов для
участия в конкурсном отборе на право заключения договора на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
___________________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)
Предлагаемая цена заявки __________________ (рублей)
Достоверность представленной информации подтверждаем.
Настоящим подтверждаем право заказчика проводить проверку документов и
сведений, представленных в заявке, оценивать настоящую заявку в
соответствии с утвержденным порядком привлечения подрядных организаций для
проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
Руководитель ________________ __________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ________________ _____________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 2
к Порядку привлечения подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ
№ п/п
Наименование показателя
Данные
Общие организационные сведения об организации
1.
Дата создания организации
2.
Наличие филиалов, представительств, дочерних обществ (предприятий)
3.
Сведения об учредителях
Контактная информация организации
4.
Место нахождения и почтовый адрес
5.
Телефон
6.
Факс
7.
Адрес электронной почты
Официальные реквизиты
8.
Полное и сокращенное наименование организации
9.
Руководитель (Ф.И.О., должность)
10.
Документ, на основании которого действует руководитель
Банковские реквизиты
11.
ИНН
12.
Расчетный счет
13.
Корреспондентский счет
14.
БИК
15.
Название банка
16.
Местоположение банка
Государственные классификационные коды
17.
ОКВЭД
18.
ОКПО
19.
КПП
20.
ОКОГУ
Информация, характеризующая опыт работы и специализацию организации
21.
Штатная численность работающих
22.
Опыт работы по аналогичным объектам (наименование объекта, его объемы, качество, сроки выполнения работ)
23.
Техническая оснащенность организации (наличие производственной базы, автопарка строительных машин и т.д.)
24.
Информация о текущем объеме работ организации (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов и сроки их завершения)
25.
Данные о субподрядчиках, которых организация намерена привлечь для выполнения работ
26.
Наличие документов, обеспечивающих гарантийное возмещение возможного ущерба (договора страхования гражданской ответственности и т.д.)
Руководитель ________________ ________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _______________ ______________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 3
к Порядку привлечения подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Ведомость оценки предложения подрядной организации
Ф.И.О. члена комиссии _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наименование организации _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Адрес многоквартирного дома _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата проведения конкурсного отбора _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
№ п/п
Критерии отбора
Максимальное количество баллов <*>
Набранное количество баллов
Примечания и рекомендации <**>
1.
Срок выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
2.
Величина гарантийного срока выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
3.
Цена договора
4.
Квалификация специалистов, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома
5.
Наличие материально-технической базы
6.
Применение современных, в том числе энергосберегающих, технологий при выполнении работ по капитальному ремонту
--------------------------------
<*> Максимальное количество баллов - 10 баллов
<**> В примечаниях рекомендуется учитывать стаж и опыт работы по годам в сфере строительства и капитального ремонта.
Приложение № 4
к Порядку привлечения подрядных организаций
для выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Итоговая ведомость оценки предложения подрядной организации
Адрес многоквартирного дома _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Дата проведения отбора _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ф.И.О. члена комиссии
Количество баллов, выставленных каждым членом комиссии
Комментарии
наименование участника 1
наименование участника 2
наименование участника 3
Общая сумма баллов, выставленных членами комиссии
Количество набранных баллов <*>
--------------------------------
<*> Общая сумма баллов, выставленная всеми членами комиссии / на число членов комиссии = количество набранных баллов.
Подписи членов комиссии: _____________
------------------------------------------------------------------
По датам
Введите даты для поиска:
Информация
Ключевые слова